二ღღ、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同ღღ。

　　四ღღ、监理人向委托人承诺ღღ，按照本合同的规定ღღ，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务ღღ。

　　五ღღ、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限ღღ、方式ღღ、币种黄瓜苹果官方二维码ღღ，向监理人支付报酬ღღ。

　　（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人ღღ。

　　（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方ღღ，以及其合法继承人ღღ。

　　（5）“总监理工程师”是指经委托人同意ღღ，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人ღღ。

　　（6）“承包人”是指除监理人以外ღღ，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人ღღ。

　　（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定ღღ，委托人委托的监理工作范围和内容ღღ。

　　（8）“工程监理的附加工作”是指ღღ：①委托人委托监理范围以外ღღ，通过双方书面协议另外增加的工作内容ღღ；②由于委托人或承包人原因ღღ，使监理工作受到阻碍或延误ღღ，因增加工作量或持续时间而增加的工作ღღ。

　　（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外ღღ，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作ღღ，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务ღღ，其善后工作及恢复监理业务的工作ღღ。

　　（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段ღღ。

　　第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律ღღ、行政法规ღღ，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规ღღ、地方规章ღღ。

　　第三条本合同文件使用汉语语言文字书写ღღ、解释和说明ღღ。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时黄瓜苹果官方二维码ღღ，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字ღღ。

　　第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员ღღ，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单ღღ、监理规划ღღ，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务ღღ。在履行合同义务期间ღღ，应按合同约定定期向委托人报告监理工作ღღ。

　　第五条监理人在履行本合同的义务期间ღღ，应认真ღღ、勤奋地工作ღღ，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见ღღ，公正维护各方面的合法权益ღღ。

　　第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产ღღ。在监理工作完成或中止时ღღ，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人ღღ。

　　第七条在合同期内或合同终止后ღღ，未征得有关方同意ღღ，不得泄露与本工程ღღ、本合同业务有关的保密资料ღღ。

　　第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款ღღ。

　　第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调ღღ，为监理工作提供外部条件ღღ。根据需要ღღ，如将部分或全部协调工作委托监理人承担ღღ，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬ღღ。

　　第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料ღღ。

　　第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定ღღ。

　　第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况ღღ、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定）ღღ，负责与监理人联系ღღ。更换常驻代表ღღ，要提前通知监理人ღღ。

　　第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利ღღ，以及监理人主要成员的职能分工ღღ、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人ღღ，并在与第三人签订的合同中予以明确ღღ。

　　第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料ღღ：

　　第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房ღღ、通讯设施尊龙凯时人生就是博ღღ、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施ღღ，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例╳设施原值十管理费）ღღ。

　　第十六条根据情况需要ღღ，如果双方约定ღღ，由委托人免费向监理人提供其他人员ღღ，应在监理合同专用条件中予以明确ღღ。

　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模ღღ、设计标准ღღ、规划设计ღღ、生产工艺设计和使用功能要求ღღ，向委托人的建议权ღღ。

　　（4）对工程设计中的技术问题ღღ，按照安全和优化的原则ღღ，向设计人提出建议ღღ；如果拟提出的建议可能会提高工程造价ღღ，或延长工期ღღ，应当事先征得委托人的同意ღღ。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时ღღ，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正ღღ。

　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案ღღ，按照保质量ღღ、保工期和降低成本的原则ღღ，向承包人提出建议ღღ，并向委托人提出书面报告ღღ。

　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调ღღ，重要协调事项应当事先向委托人报告ღღ。

　　（7）征得委托人同意ღღ，监理人有权发布开工令ღღ、停工令ღღ、复工令ღღ，但应当事先向委托人报告ღღ。如在紧急情况下未能事先报告时ღღ，则应在24小时内向委托人作出书面报告ღღ。

　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权ღღ。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料ღღ、构配件ღღ、设备ღღ，有权通知承包人停止使用ღღ；对于不符合规范和质量标准的工序ღღ、分部分项工程和不安全施工作业ღღ，有权通知承包人停工整改ღღ、返工ღღ。承包人得到监理机构复工令后才能复工ღღ。

　　（9）工程施工进度的检查ღღ、监督权ღღ，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权ღღ。

　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内ღღ，工程款支付的审核和签认权ღღ，以及工程结算的复核确认权与否决权ღღ。未经总监理工程师签字确认ღღ，委托人不支付工程款ღღ。

　　第十八条监理人在委托人授权下ღღ，可对任何承包人合同规定的义务提出变更ღღ。如果由此严重影响了工程费用或质量ღღ、或进度ღღ，则这种变更须经委托人事先批准ღღ。在紧急情况下未能事先报委托人批准时ღღ，监理人所做的变更也应尽快通知委托人ღღ。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力ღღ，监理机构可要求承包人调换有关人员ღღ。

　　第十九条在委托的工程范围内ღღ，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求）ღღ，均必须首先向监理机构提出ღღ，由监理机构研究处置意见ღღ，再同双方协商确定ღღ。当委托人和承包人发生争议时ღღ，监理机构应根据自己的职能ღღ，以独立的身份判断ღღ，公正地进行调解ღღ。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时ღღ，应当提供作证的事实材料ღღ。

　　第二十条委托人有选定工程总承包人ღღ，以及与其订立合同的权利ღღ。

　　第二十一条委托人有对工程规模ღღ、设计标准ღღ、规划设计ღღ、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权尊龙凯时人生就是博ღღ，以及对工程设计变更的审批权ღღ。

　　第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告ღღ。

　　第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责ღღ，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的ღღ，委托人有权要求监理人更换监理人员ღღ，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任

　　第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期ღღ。在监理过程中ღღ，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期ღღ，双方应进一步约定相应延长的合同期ღღ。

　　第二十六条监理人在责任期内ღღ，应当履行约定的义务ღღ，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失ღღ，应当向委托人赔偿ღღ。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）ღღ。

　　第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图ღღ、交货）时限ღღ，不承担责任ღღ。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行ღღ，监理人不承担责任ღღ。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜ღღ，向委托人承担赔偿责任ღღ。

　　第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时ღღ，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出ღღ。

　　第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务ღღ，如有违反则应当承担违约责任ღღ，赔偿给监理人造成的经济损失ღღ。

　　监理人处理委托业务时ღღ，因非监理人原因的事由受到损失的ღღ，可以向委托人要求补偿损失ღღ。

　　第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立ღღ，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出ღღ。

　　第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误ღღ，以致发生了附加工作或延长了持续时间ღღ，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人ღღ。完成监理业务的时间相应延长ღღ，并得到附加工作的报酬ღღ。

　　第三十二条在委托监理合同签订后ღღ，实际情况发生变化ღღ，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时ღღ，监理人应当立即通知委托人ღღ。该监理业务的完成时间应予延长ღღ。当恢复执行监理业务时ღღ，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务ღღ，并按双方约定的数量支付监理报酬ღღ。

　　第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续ღღ，承包人和委托人已签订工程保修责任书ღღ，监理人收到监理报酬尾款ღღ，本合同即终止ღღ。保修期间的责任ღღ，双方在专用条款中约定黄瓜苹果官方二维码ღღ。

　　第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时ღღ，应当在42日前通知对方ღღ，因解除合同使一方遭受损失的ღღ，除依法可以免除责任的外ღღ，应由责任方负责赔偿ღღ。

　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式ღღ，协议未达成之前ღღ，原合同仍然有效ღღ。

　　第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据ღღ，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时ღღ，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的ღღ，监理人可向委托人发出终止合同的通知ღღ，发出通知后14日内仍未得到委托人答复ღღ，可进一步发出终止合同的通知ღღ，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复ღღ，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务ღღ。委托人承担违约责任ღღ。

　　第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务ღღ，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作ღღ，应当视为额外工作ღღ，有权得到额外的报酬ღღ。

　　第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时ღღ，可向监理人发出指明其未履行义务的通知ღღ。若委托人发出通知后21日内没有收到答复ღღ，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知ღღ，合同即行终止ღღ。监理人承担违约责任ღღ。

　　第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任ღღ。

　　第三十九条正常的监理工作ღღ、附加工作和额外工作的报酬ღღ，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算ღღ，并按约定的时间和数额支付黄瓜苹果官方二维码ღღ。

　　第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬ღღ，自规定之日起ღღ，还应向监理人支付滞纳金ღღ。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算ღღ。

　　第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种ღღ、汇率由合同专用条件约定ღღ。

　　第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议ღღ，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知ღღ，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付ღღ。

　　第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察ღღ、材料设备复试ღღ，其费用支出经委托人同意的ღღ，在预算范围内向委托人实报实销ღღ。

　　第四十四条在监理业务范围内ღღ，如需聘用专家咨询或协助ღღ，由监理人聘用的ღღ，其费用由监理人承担ღღ；由委托人聘用的尊龙凯时人生就是博ღღ，其费用由委托人承担ღღ。

　　第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议ღღ，使委托人得到了经济效益ღღ，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励ღღ。

　　第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益ღღ。

　　第四十七条监理人在监理过程中黄瓜苹果官方二维码ღღ，不得泄露委托人申明的秘密ღღ，监理人亦不得泄露设计人ღღ、承包人等提供并申明的秘密ღღ。

　　第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权ღღ，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件ღღ。

　　第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿ღღ，双方应当协商解决ღღ，如未能达成一致ღღ，可提交主管部门协调ღღ，如仍未能达成一致时ღღ，根据双方约定提交仲裁机关仲裁ღღ，或向人民法院起诉ღღ。

　　第十一条委托人应在______天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复ღღ。

　　第十六条在监理期间ღღ，委托人免费向监理机构提供______名工作人员ღღ，由总监理工程师安排其工作ღღ，凡涉及服务时尊龙凯时人生就是博ღღ，此类职员只应从总监理工程师处接受指示ღღ。并免费提供________名服务人员ღღ。监理机构应与此类服务的提供者合作ღღ，但不对此类人员及其行为负责尊龙凯时人生就是博ღღ。

　　第二十六条监理人在责任期内如果失职ღღ，同意按以下办法承担责任黄瓜苹果官方二维码ღღ，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]ღღ：

　　第三十九条委托人同意按以下的计算方法ღღ、支付时间与金额ღღ，支付监理人的报酬ღღ：

　　委托人同意按以下的计算方法ღღ、支付时间与金额ღღ，支付附加工作报酬ღღ：（报酬=附加工作日数*合同报酬／监理服务日）

　　第四十九条本合同在履行过程中发生争议时ღღ，当事人双方应及时协商解决ღღ。协商不成时ღღ，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构ღღ，事后又未达成书面仲裁协议的ღღ，可向人民法院起诉）黄瓜苹果官方二维码ღღ。尊龙凯时 - 人生就是搏!平台ღღ。造价评估ღღ，尊龙凯时人生就是博